Договор купли продажи лома ювелирных изделий. Договор на поставку ювелирных изделий

Договор на поставку ювелирных изделий по индивидуальным заказам г. Москва"___"____________ 20__г. ООО "Мон Плезир", именуемое в дальнейшем Продавец, в лице генерального директора Колганниковой О.А., с одной стороны, и гр-на (ки) _________________________________, именуемый (мая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1. Продавец принимает заказ на поставку ювелирных изделий, а Заказчик обязуется оплатить и принять продукцию, поставленную согласно указанным данным: Артикул № __ _____ размер__ __ проба_____ вставка:________________________ Дополнительно: _________________________________________________________ Артикул № _ ______ размер____ проба ______ вставка:________________________ Дополнительно: _________________________________________________________ a. Стоимость заказа просчитана по следующим параметрам: Вес __________, вставка ________________ цена _________________ Вес __________, вставка ________________ цена _________________ Стоимость заказа по выше перечисленным параметрам составляет ________________ Т.к. заказ изготавливается по индивидуальному заказу, указанные в договоре параметры не являются окончательными, а только приблизительными. Окончательная стоимость изделий будет известна при наличии готовых изделий. b. Изделия поставляются Заказчику маркированными в индивидуальной упаковке c. Качество и комплектность товаров, поставляемых по настоящему договору, должны соответствовать ОСТ 117.3.002.95. ОСТ 117.3.003.95. d. Транспортировка товаров может осуществляться Продавцом, Заказчиком самовывозом или органами специальной связи с отнесением расходов на Заказчика. e. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Заказчику с момента его отгрузки. 2. Права и обязанности сторон a. Продавец обязуется не позднее __________ рабочих дней с момента внесения заказчиком задатка предоставить Заказчику заказанные изделия в соответствии с п.п.1.1. b. Заказчик обязуется своевременно произвести оплату за поставленный товар. 3. Порядок оформления и оплаты Договора a. При оформлении настоящего Договора Заказчик выплачивает сумму задатка в размере не менее 50% от стоимости изделия. b. В день передачи Продавцом Заказчику ювелирных изделий последний оплачивает полную стоимость Заказа. c. Цены, указанные в настоящем Договоре, действительны только для данного Договора и не могут служить основой для других сделок 4. Приемка ювелирных изделий a. Приемка ювелирных изделий по количеству и качеству осуществляется в момент получения, при оформлении приемо-сдаточного акта. b. В случае выявления дефектов при получении изделий Заказчик должен отразить свои претензии в приемо-сдаточном акте c. После подписания приемо-сдаточного акта, в котором указано на отсутствие претензий, Заказчик в дальнейшем утрачивает право предъявления претензий. 5. Гарантийные обязательства a. Продавец гарантирует соответствие поставляемых изделий действующим стандартам и иной нормативно-технической документации. Дефектные изделия Продавец обязан заменить качественными. Расходы, связанные с заменой, несет Продавец. 6. Изменение условий договора a. Заявки на внесение изменений в Заказ или расторжение договора принимаются только до 12.00 рабочего дня, следующего после внесения задатка. b. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, как то: пожар, наводнение, военные действия, забастовки, массовые беспорядки, отключение электроэнергии, аварии, стихийные бедствия, издание органами государственной власти решений, препятствующие должному исполнению заказа, а также в случае задержки более чем на 7 рабочих дней изделий сданных на клеймение в Центральную инспекцию Пробирного надзора России, возможно изменение сроков исполнения Заказа без применения каких-либо штрафных санкций. c. В случае продолжительного отсутствия в наличии необходимого качества (чистота и цвет) вставки, Продавец и Заказчик организует дополнительную встречу для переоформления или расторжения договора d. Все разногласия и споры, связанные с исполнением данного договора, решаются сторонами путём конструктивных взаимовыгодных переговоров с соблюдением взаимного уважения. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписи и действует до момента доставки продукции и оформления Акта сдачи-приёмки 7. Ответственность сторон a. В случае отказа Заказчика от поставки изделий, на любой стадии действия Договора, задаток не возвращается (статья 381 ГК РФ). b. В случае просрочки даты поставки изделий, Покупателю выплачивается пеня из расчета 0,3% от суммы внесенного задатка за каждый день просрочки. c. Не востребованные Заказчиком изделия в течение 10 дневного срока после исполнения настоящего Договора, могут рассматриваться Продавцом как отказ от изделий. 8. Срок действия Договора a. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного расчета и выполнения всех обязательств между Сторонами. 9. Сведения о взаиморасчетах a. Оплата Договора производится в рублях. b. Стоимость заказа _________________________________________________. c. Заказчиком внесен задаток _________________________________________. d. Остаток к оплате заказчиком ________________________________________. e. Срок исполнения Договора _________________________________________. Продавец ООО "Мон Плезир" Москва, Каширское ш.. д.68 корп.2 ИНН 7724697886 КПП 772401001 ОГРН 109 77 46017038 Расчетный счет: 40702810800100000094, БИК 044583503, к/с 30101810300000000503, ОАО "СМП БАНК" г. МОСКВА Ген. директор ______________ Колганникова О.АЗаказчик ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ Приемо - сдаточный Акт От "___"_____________ 20____г. к Договору № ________________ Настоящий Акт составлен Сторонами Договора о нижеследующем: 1. Исполнитель свои обязательства по настоящему Договору выполнил. 2. Заказчик стоимость Договора оплатил полностью. 3. Стороны Договора претензий друг к другу не имеют. 4. Примечание Продавец ООО "Мон Плезир" Москва, Каширское ш.. д.68 корп.2 ИНН 7724697886 КПП 772401001 ОГРН 109 77 46017038 Расчетный счет: 40702810800100000094, БИК 044583503, к/с 30101810300000000503, "СМП БАНК" г. МОСКВА Ген. директор ______________ Колганникова О.А"Заказчик ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________

Только при наличии указанных сведений, документ не может быть в дальнейшем признан в качестве не действительного. В случае, когда стороны согласны о включении в текст дополнительных условий, закон допускает их отражение. Если сравнить некоторые бланки соглашения о купли-продажи ювелирных изделий, то в любом из них в обязательном порядке отражены следующие данные:

• О цене товара;
• О его ассортименте;
• О качестве товара;
• О комплектации;
• Об упаковке;
• Об ответственности сторон, которая может наступить в тех случаях, когда одна из сторон не исполняет согласованные положения, или выполняет их не своевременно.

Для данного соглашения предусмотрена письменная форма. Соглашение должно быть заключено в двух экземплярах, который каждый подписывают обе стороны сделки. Далее каждая из сторон получает по одному документу.

Договор купли продажи ювелирных изделий

Вариант: Заказчик уплачивает Подрядчику цену работы частями в сроки, согласованные сторонами. 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Подрядчик обязуется: 3.1.1. Изготовить ювелирные изделия в соответствии с эскизом Заказчика (Приложение N) и условиями настоящего договора с помощью собственного оборудования.
3.1.2.

Внимание

Приступить к выполнению работы не позднее с момента получения от Заказчика материалов и эскиза ювелирных изделий (Приложение N). 3.1.3. Выполнить работу не позднее с момента ее фактического начала.

Инфо

По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N или электронной почте (в последнем случае стороны согласовывают дату приема-передачи результата работ). 3.1.5. Не позднее » » г. передать Заказчику результат работ по Акту выполненных работ (Приложение N).

Договор подряда на изготовление ювелирных изделий из материала заказчика

Скачать в формате Word ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗОЛОТА В СЛИТКАХ (2) (Утвержден Письмом Центрального банка Российской Федерации от 30 äåêàáðÿ 1996 ã. ¹ 390) г. Москва “ ” 199 г. Центральный банк Российской Федерации, именуемый в дальнейшем “Продавец”, в лице, действующего на основании, с одной стороны, и, именуемый(ая) в дальнейшем “Покупатель”, в лице, действующего(ей) на основании, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора1.1. Продавец продает принадлежащее ему на праве собственности золото в слитках (далее – Золото) Покупателю, а Покупатель приобретает у Продавца Золото. Стороны имеют разрешение на совершение oïåðàöèé с Золотом.1.2.
Продавец гарантирует, что Золото не заложено, не находится под арестом, не является предметом исков третьих лиц. 2. Условия приобретения и оплаты. Порядок расчетов и поставки2.1.

Договор на поставку ювелирных изделий по

Обстоятельства непреодолимой силыСтороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее трех дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 6. Срок действия настоящего договора6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего договора.6.2.

договора по типам

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, стороны будут стремиться решить путем переговоров. 6.2. В случае если стороны не пришли к согласию по возникшим спорам и разногласиям, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Рязанской области. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до « » 20 г. В случае если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий договор, он автоматически пролонгируется на очередной год. 7.2. Договор, подписанный посредством факсимильной связи, имеет юридическую силу при условии, что обмен оригиналами будет осуществлён в течение 15 (пятнадцати) календарных дней. 7.3. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое время при условии проведения окончательных взаиморасчетов. 7.4.

Соглашение

При этом цена оплаты Изделий будет определяться в следующем порядке: Получить полный текст — в случае если с момента передачи Изделий Покупателю на момент соответствующего требования Поставщика прошло не более 30 (тридцати) календарных дней, то Поставщик предоставляет покупателю скидку в размере 5 (пяти) процентов от цен, указанных в накладной. — в случае если с момента передачи Изделий Покупателю на момент соответствующего требования Поставщика прошло более 30 (тридцати) календарных дней, то оплата осуществляется по ценам, указанным в накладной. 4.3. Со дня передачи Изделий Покупателю, проданных с отсрочкой платежа и до их оплаты, считается, что Изделия проданы в кредит и признаются находящимися в залоге у Поставщика для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате этих Изделий.
Проценты за пользование кредитом не начисляются. 4.4.

Когда такой информации продавцом не было представлено, покупатель получает право обратиться к нему, за компенсацией или возмещением понесенных им убытков. Для того чтобы такой ситуации не произошло, продавец должен как можно тщательнее вписывать в текст соглашения все сведения о товаре.

В случае, когда это по каким-либо причинам не осуществлено. Продавец должен обеспечить ознакомление покупателя с отдельными документами, которые имеют сведения о приобретаемых ювелирных изделиях. Права покупателя и продавца по договору купли-продажи ювелирных изделий Права, принадлежащие покупателю, полностью регламентированы действующим гражданским законодательством. В случаях, когда сторонами соглашения являются юридическими лицами, то права и обязанности стороны регламентированы в первую очередь в Гражданском Кодексе РФ. Стороны могут дополнительно согласовать в соглашении свои права.

Важно

Цены, указанные в прайс-листе, являются обязательными для Покупателя. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цены на Изделия, уведомив об этом Покупателя путем размещения прайс-листа на сайте **.

Цены на изделия могут быть согласованы индивидуально при подписании соответствующей заявки Покупателя. 4.2. При выборе Покупателем условия поставки на реализацию (пункт 3.1.3 настоящего Договора) и в случае увеличения курса золота по данным ЦБ РФ, полученным на сайте http://news.

*****/quotes/10.html, на 10 (десять) и более процентов в рублевом исчислении по курсу ЦБ РФ (по отношению к соответствующему курсу на день передачи Изделий Поставщиком Покупателю), Поставщик вправе потребовать, а Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента требования Поставщика оплатить, оставшиеся не оплаченными Изделия либо осуществить их возврат Поставщику за счет Поставщика.

Договор на покупку золотых украшений скачать

При просрочке перечисления денежных средств в оплату Золота Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,5 (ноль целых и пять десятых) процента от суммы сделки за каждый день просрочки исполнения обязательств.4.2. При просрочке исполнения своих обязательств по договору Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 (ноль целых и пять десятых) процента от суммы сделки за каждый день просрочки исполнения обязательств.4.3. Просрочка исполнения одной из сторон обязательств свыше 20 дней считается отказом от исполнения договора, в связи с чем виновная сторона независимо от уплаты пени выплачивает другой стороне штраф в размере 10 (десяти) процентов от суммы сделки и договор считается расторгнутым. 5.
При поставке Изделий на условиях реализации (пункт 3.1.3. настоящего Договора) по первому требованию Поставщика Покупатель обязуется в течение 7 (семи) календарных дней оплатить проданные Изделия и вернуть Поставщику за его счет все оставшиеся Изделия. 3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 3.1. Поставка Изделий по настоящему договору может осуществляться на следующих условиях (нужное отметить знаком « ✔ »): 3.1.1. на условиях 100% предоплаты за поставляемые Изделия 3.1.2. на условиях отсрочки платежа на 30 (тридцать) календарных дней 3.1.3. на условиях поставки Изделий на реализацию При подписании соответствующей заявки Покупателя Стороны вправе дополнительно согласовать или изменить условия поставки Изделий. 3.2. Доставка Изделий осуществляется за счет Покупателя. Стоимость доставки согласовывается сторонами в момент оформления заказа и зависит от выбранного сторонами способа доставки.

Обязанность Покупателя по оплате Изделий считается выполненной с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика либо внесения их в кассу Поставщика при оплате наличными денежными средствами. 4.5. При поставке Покупателю Изделий на условиях реализации (пункт 3.1.3. настоящего Договора) Покупатель обязуется каждые 15 (пятнадцать) календарных дней предоставлять Поставщику отчеты о количестве проданных изделий. При этом Покупатель обязуется в течение 3 (трех) банковских дней с момента предоставления отчета Поставщику оплатить проданные изделия. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. При просрочке оплаты Изделий более чем на 1 (один) календарный день Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты.

договора по типам

Спецификации на поставку заключаются на1 год (с разбивкойпо кварталам) и разовые на фиксированный срок платежа. 2. Условия поставки 2.1. ПоставкатоваровпроизводитсяПоставщикомвадрес Покупателя, указанный в отгрузочных разнарядках.
2.2.

Инфо

Поставкатоваровпоквартальнойспецификациивнутри кварталапроизводитсяравномерно помесяцам.Изменениямесячной нормы поставки (в ассортименте) или досрочная поставкапроизводится по соглашению сторон, оформленному в письменном виде. 2.3. Поставка товаровпо разовойспецификации производитсяв срок,указанныйвспецификации.Датойпоставкисчитаетсядата отгрузки товара.

Договор поставки ювелирных изделий

Изменения месячной нормы поставки (в ассортименте) или досрочная поставка производится по соглашению сторон, оформленному в письменном виде.2.3. Поставка товаров по разовой спецификации производится в срок, указанный в спецификации.

Датой поставки считается дата отгрузки товара.2.4. На каждую поставляемую партию товара Поставщик обязан оформить и передать Покупателю счет-фактуру с указанием наименований, шифров изделий, цен за единицу и суммы. Для изделий из драгоценных металлов к счету-фактуре прилагается ведомость отвеса с указанием (в разрезе шифров) номеров коробок, веса и количества изделий по каждой посылке.2.5.
Поставщик по согласованию сторон может заменить нереализованный товар на другой из ассортимента Поставщика.2.6.

Договор на поставку ювелирных изделий

Поставщик при введении Роскомдрагметом и МФ РФ новых ценна драгоценные металлы производит пересчет отпускных цен напоставляемую продукцию в меру роста цен на драгоценные металлы.Прейскурант цен и изменение по ценам к спецификации на поставкусообщаются Покупателю в 5-ти дневный срок с момента утвержденияновых цен.4. Срок действия договора и его расторжение4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания изаключается на срок до » » 20 г..4.2.

Внимание

Договор подлежит одностороннему расторжению в случае, еслиодна из сторон допустила грубые и неоднократные нарушения егоусловий. При этом сторона — инициатор расторжения договора должнанаправить письменное уведомление о предполагаемом расторжениидоговора не менее, чем за до расторжения.5.

Договор на поставку ювелирных изделий по

Спецификации на поставку являются неотъемлемыми частями настоящего договора и содержат наименования, шифр (артикул), количество, цены за единицу поставляемого товара, сумму в целом по спецификации.По изделиям с драгоценными камнями цены указываются средние, допускается отклонение цен с драгоценными камнями от указанных в спецификации в зависимости от характеристик закрепленных драгоценных камней.Спецификации на поставку заключаются на 1 год (с разбивкой по кварталам) и разовые на фиксированный срок платежа.1.3. Права и обязанности сторон настоящего договора возникают в случае получения Покупателем лицензии на продажу ювелирных изделий. 2.

Важно

Условия поставки2.1. Поставка товаров производится Поставщиком в адрес Покупателя, указанный в отгрузочных разнарядках.2.2. Поставка товаров по квартальной спецификации внутри квартала производится равномерно по месяцам.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона по настоящему договору не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков. 6. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров6.1.

Договор поставки ювелирных изделий образец

Все спорыи разногласия, истекающиеиз данногодоговора иливсвязисним,разрешаютсяпутемпереговоров.Вслучае невозможности решения споров и разногласий, проистекающих из данного договора или в связи сним, путем переговоров, стороны передаютих на рассмотрение вАрбитражный суд Санкт-Петербурга иЛенинградской области. 7. Прочие условия 7.1. Дополнительныесоглашения,атакжелюбыеизмененияи дополнения кнастоящемудоговору действительнылишь приусловии, еслионисовершенывписьменнойформеиподписанынадлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
7.2. Вовсемостальном,чтонепредусмотренонастоящим договором,стороныбудутруководствоватьсядействующим законодательством РФ. 7.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах — поодному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

ДОГОВОР № __

КУПЛИ–ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

г. Москва «__» ____ 20__ г.

Ювелирный Дом» (Свидетельство о постановке на специальный учет ГИПН № от «09» июня 2011 г., срок действия: до «09» июня 2016г.), в дальнейшем именуемое «Продавец» , . Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________ (Свидетельство о постановке на специальный учет ___________ ГИПН № ­­­­­­­­­­­­­___________ от «__» _______ 20__г., срок действия: до «__»_______20__г.), в дальнейшем именуемое(-ый, - ая) «Покупатель» , в лице _______________________., действующего(-ей) на основании ________________________, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется поставить и передать в собственность Покупателя ювелирные изделия из драгоценных металлов со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней или без вставок (в дальнейшем именуемые «Товар») в ассортименте, количестве и по ценам, согласованным в соответствии с п.2.1, а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

1.2. Товар поставляется отдельными партиями на основании товарных накладных. Каждая партия Товара формируется Продавцом в соответствии с заявкой Покупателя, принятой Продавцом.

2. Цена Товара и порядок оплаты

2.1. Цена Товара согласовывается Сторонами в Протоколе согласования цены, который является неотъемлемой частью Договора, и указывается в товарных накладных.

2.2. Условия оплаты Товара согласовываются Сторонами в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемыми частями.

3. Порядок и сроки поставки

3.1. Условия поставки (передачи) Товара Покупателю согласовываются Сторонами в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемыми частями.

3.2. Товар, поступивший от Продавца Покупателю, является собственностью последнего с момента подписания Сторонами товарной накладной.

3.3. Доставка Товара со склада Продавца до склада Покупателя осуществляется за счет Продавца (собственными средствами или с привлечением транспортно-экспедиторских организаций). При доставке каждой партии Товара Продавец одновременно предоставляет Покупателю товарно-сопроводительные и иные документы, а именно: Товарную накладную, Протокол согласования цены.

3.4. Возврат Товара Продавцу по любому основанию осуществляется за счет Покупателя (собственными средствами или с привлечением транспортно-экспедиторских организаций).

4. Количество и качество Товара

4.1. Приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.01 г. №П-6 - в течение 10-ти дней с момента поступления Товара на склад Покупателя.

4.2. Приемка Товара по качеству осуществляется Покупателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.01 г. №П-7 - в течение 10-ти дней с момента поступления Товара на склад Покупателя.

4.3. В случае невыполнения Покупателем сроков, установленных в п.4.1 и п.4.2 настоящего

Договора, претензии по качеству и количеству Товара Продавцом не рассматриваются.

4.4. Качество, комплектность, и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям ОСТ 5 «Изделия ювелирные из драгоценных металлов», ОСТ 4 «Ритуально-обрядовые изделия из драгоценных металлов», а также требованиям Положения о пробах и клеймении изделий из драгоценных металлов в Российской Федерации.

4.5. При обнаружении в Товаре скрытых производственных дефектов, подтвержденных Актом о результатах проведенной экспертизы, Покупатель имеет право возвратить его Продавцу в течение 2-х лет с момента розничной реализации данного Товара, предоставив при этом Продавцу Накладную по форме ТОРГ-12 и Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2.

4.6. Поставляемый Товар должен иметь индивидуальную упаковку и маркировку.

5. Риск случайной гибели Товара

5.1. Риск случайной гибели либо случайной порчи, утраты или повреждения Товара несет Продавец или Покупатель в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на Товар в момент его случайной гибели или случайного повреждения.

6. Ответственность Сторон

6.1. Сторона Договора, имущественные интересы и/или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, включая расходы, связанные с утратой, порчей или повреждением Товара (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

6.2. За нарушение сроков передачи Товара или его неполную передачу Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от стоимости оплаченного Покупателем, но не переданного Продавцом Товара, за каждый день просрочки.

6.3. За необоснованный отказ в приемке Товара Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,1% от стоимости своевременно не принятого Товара, за каждый день просрочки.

6.4. За нарушение сроков оплаты Товара или его неполную оплату Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,1% от стоимости неоплаченного Товара, за каждый день просрочки.

6.5. Основанием для исчисления и уплаты штрафа является письменное требование пострадавшей Стороны.

6.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий и обязательств по настоящему Договору убытки, понесенные пострадавшей Стороной, взыскиваются сверх санкций, предусмотренных п. п.6.2–6.4 настоящего Договора, в полной сумме в соответствии с положениями п.6.1 настоящего Договора.

6.7. Уплата штрафа, пени или неустойки не освобождает ни одну из Сторон настоящего Договора от надлежащего исполнения условий его в полном объеме.

6.8. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т. е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли явления стихийного характера, запрещения органов власти и управления, забастовки и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами настоящего Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

7. Срок действия настоящего Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2011 г. включительно, а в части взаиморасчетов - до полного их исполнения.

7.2. В случае если до даты окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит в письменной форме другой Стороне о расторжении настоящего Договора, Договор автоматически пролонгируется на очередной календарный год на тех же условиях, если иное не установлено письменным соглашением Сторон.

8. Конфиденциальность

8.1. Условия настоящего Договора, Дополнительных соглашений или Приложений к нему, а также иная информация, полученная Сторонами в связи с исполнением Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

9. Разрешение споров

9.1. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации .

9.2. Споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров. При невозможности разрешения споров и разногласий по настоящему Договору в ходе переговоров, спор выносится на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

10. Заключительные положения

10.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все приложения или дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Все приложения, изменения или дополнения к настоящему Договору, подписанные Сторонами и переданные по факсу или электронной почте, имеют юридическую силу, равную оригиналу, до момента получения данного оригинала.

10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон.

11. Реквизиты и подписи Сторон